Algemene voorwaarden.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en uitvoeringen van werken door DECOLOR (BTW: BE1029215728), hierna "de aannemer" genoemd. Door het aanvaarden van een offerte of het plaatsen van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden integraal.

2. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen na datum van uitgifte, tenzij anders vermeld. De opgegeven prijzen zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Meerwerken of wijzigingen aan de opdracht worden steeds schriftelijk bevestigd en afzonderlijk gefactureerd.

3. Uitvoering van de werken

De aannemer verbindt zich ertoe de werken uit te voeren conform de overeengekomen opdracht, met vakmanschap en kwalitatieve materialen. De opdrachtgever zorgt voor vrije en veilige toegang tot de werkplaats en stelt, indien nodig, water en elektriciteit ter beschikking. De aannemer is niet aansprakelijk voor vertraging als gevolg van overmacht, onvoorziene omstandigheden of onvoldoende medewerking van de opdrachtgever.

4. Termijnen

De opgegeven uitvoeringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als bindende deadlines, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Vertragingen die te wijten zijn aan de opdrachtgever, slechte weersomstandigheden, leveringsproblemen bij derden of overmacht geven geen aanleiding tot schadevergoeding.

5. Prijzen en facturatie

Facturatie geschiedt zoals vermeld in de offerte. Bij werken van korte duur is de volledige betaling verschuldigd bij oplevering. Bij werken van langere duur kan een voorschot worden gevraagd. Facturen zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Bij niet-tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag, met een minimum van €75.

6. Klachten en garantie

Klachten over de uitgevoerde werken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen 8 kalenderdagen na oplevering. Na deze termijn worden de werken als aanvaard beschouwd. De aannemer staat in voor een degelijke uitvoering conform de geldende vakkundige normen. Zichtbare gebreken die niet tijdig worden gemeld, kunnen niet meer worden ingeroepen.

7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de opdracht. De aannemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade veroorzaakt door derden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de staat van de ondergrond en eventuele verborgen gebreken die niet zichtbaar waren bij aanvang van de werken.

8. Annulatie

Bij annulatie van een bevestigde opdracht door de opdrachtgever is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het totale offertebedrag (exclusief btw), onverminderd het recht van de aannemer om een hogere werkelijke schade te bewijzen.

9. Intellectuele eigendom

Alle documenten, plannen, ontwerpen en offertes opgesteld door de aannemer blijven eigendom van DECOLOR en mogen niet worden overgemaakt aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de aannemer bevoegd.

11. Privacy

DECOLOR verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst en de facturatie, conform de geldende GDPR-wetgeving. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Laatste update: mei 2026 — DECOLOR, BTW: BE1029215728